合同的履行是商業(yè)活動中的基本原則之一,對于保障合作關系至關重要。在簽署合同之前,雙方應該對合同的所有條款進行仔細的閱讀和理解。合同實施過程中的注意事項請參考以下內容,以確保順利完成交易。
安裝承攬合同協議書篇一
訂立合同雙方:
建設單位:大慶市讓胡路區(qū)欣亞航設計室(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)太陽能組件安裝工程。
第二條:工程地點:黑龍江省大慶市。
第三條:太陽能板數量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計:元。
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后,甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8月22日------20xx年9月3日)。
第六條:工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準。
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條:發(fā)包方義務:
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協議分工,甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監(jiān)督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務。
1.按協議分工負責材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款。
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工。
施工期間,乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行,防止質量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
身份證號:身份證號:
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
安裝承攬合同協議書篇二
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據相關法律、法規(guī)之規(guī)定,現就乙方承攬廣告牌的制作、安裝事宜達成如下一致協議:
1、廣告牌規(guī)格:__________。
2、材質:__________。
3、要求:__________。
安裝地點:____________________。
三、工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費:共計人民幣__________元,大寫__________元整。
2.支付方式:
合同簽訂時甲方預付程款__________元,大寫__________元。
制作安裝完成后,經甲方驗收合格,即付清所有工程款項。
四、工程期限。
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方:
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見,以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工,因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全,供乙方使用。
乙方:
1、自甲方通知可以現場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。如現場條件與施工圖方案不符,應及時報請甲方協商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規(guī)定操作,未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的損害,由乙方負責。
六、關于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、廣告結構制作安裝應當牢固,抗風力應達到6級。
七、違約責任:
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責,預付工程款項不予退還,乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔:
1、在本廣告的制作、安裝過程中,如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害,均與甲方無關。
2、本廣告安裝制作完畢后,因不可抗力的因素如重大自然災害、安裝建筑物本身質量問題等,造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞,乙方不承擔任何責任。
3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。
九、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目保修__________年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
十、本合同除簽章部分外,均為打印,手寫、涂改無效。
十一、未盡事宜雙方協商解決。
十二、本協議自簽訂之日起__________年后自動失效。
十三、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________。
聯系電話:__________聯系電話:__________。
安裝承攬合同協議書篇三
甲方:
乙方:
廣告甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好商量,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現就乙方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。
1、廣告牌規(guī)格:
2、材質:
3、要求:。
安裝地點:
三:工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費:共計人民幣元,大寫元整。
2.支付方式:
合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。
制作安裝完成后,經甲方驗收合格,即付清所有工程款項。
四:工程期限。
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方商量確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方:
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見,以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
乙方:
1、自甲方通知可以現場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
第1頁。
請甲方商量修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六:關于驗收。
1.乙方全部制作安裝完工后一周內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據,廣告結構制作安裝應當牢固,抗風力應達到7級。
七、違約責任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔:
1、在本廣告的制作、設置過程中,如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害,均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議,應友好商量解決,商量不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方:乙方:
法人/授權代表:法人/授權代表:
聯系電話:聯系電話:
日期:
安裝承攬合同協議書篇四
為了保證______________區(qū)改造項目3#樓空調防護欄安裝工程的安全工作,經雙方協商同意簽訂本協議。
第一條:甲方安全責任。
甲方在乙方進行空調護欄安裝前,對乙方現場負責人及施工人員進行口頭安全教育,甲方現場安全負責人為周凱(口頭教育后,甲方無相關安全責任),其教育的主要內容為“與空調護欄安裝有關聯的安全注意事項”。
第二條:乙方安全責任。
1.安裝過程中如有墜落物造成任何事故,均由乙方負責。
2.乙方自備空調護欄安裝所需要的機械、設備、工具、材料,并負責提供安裝人員的安全帶、等勞動保護用品。
3.乙方負責對安裝人員的安全和治安進行教育,嚴格按照國家相關安全操作規(guī)程安裝,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方應確保無傷亡事故、無火災事故發(fā)生。如發(fā)生著火、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、中暑、傷亡等各類安全事故,造成的所有損失和責任均由乙方承擔,與甲方無關。
5.乙方在安裝前,必須與甲方簽訂安全協議書,否則視為乙方擅自施工,后果自負。
6.乙方要做到合法用工,相關證件齊全,如乙方違法用工造成的損失由乙方承擔。
7.乙方進場后要服從甲方的指揮,接受甲方的監(jiān)督,甲方有檢查處理的.權利。
8.乙方要做好成品保護工作,不得污染原有裝飾、設備、設施,否則要進行清理、恢復原樣,或進行賠償,達到甲方驗收合格為止。因成品保護不力造成的損失由乙方承擔。
9.乙方要做好勞動保護工作,在外墻、臨邊、高。
空作業(yè)要系好安全帶,掛到可靠地點,高掛低用,不得低掛高用,不系安全帶嚴禁護欄安裝作業(yè)。
10.乙方要做好建筑物、管線、室內物品的保護工作,做好安全警械和安全防護工作,不得傷害到他人,否則造成的損失由乙方承擔。
11.乙方在安裝中產生的廢渣、廢液、廢棄物,不準亂倒、亂放,要及時清理到甲方指定地點,做到清潔施工,文明施工。
12.乙方要遵紀守法,不得發(fā)生盜竊現象,否則要進行處罰。
第三條本協議一式二份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
委托代理人:______________委托代理人:______________。
電話:______________電話:______________。
日期:_______年____月____日
安裝承攬合同協議書篇五
傳真:_________________傳真:_________________。
電話:_________________電話:_________________。
部門:_________________部門:_________________。
根據《__________》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)。
第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說附件一)。
第四條:工程期限:本工程的開工日期為__________年__________月__________日(下稱“開工日”),并自開工日起計60個日歷天內完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣_________________元。
第六條:付款辦法。
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣__________元;。
工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣__________元。
6.3保修金條款。
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款。
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、_________費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件。
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
(本條中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8.1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
第九條:工程及材料監(jiān)理。
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更。
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度。
11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)。
第十二條:施工管理。
12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、_______、_______及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗_______用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗_______用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收。
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質條款。
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。
14.3乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款。
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;。
第十六條:保修期限。
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程_______。
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害_______,并自付_______費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該_______的_______單復印件予甲方存查。另關于本工程的_______約定如下:
本工程未約定_______條款。
本工程由甲方向國內_______公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請_______、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款。
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款。
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。
19.1.2乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的'指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。
第二十條:不得轉讓條款。
20.1乙方在本工程完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限。
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款。
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
第二十三條:通知條款。
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則。
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:
安裝承攬合同協議書篇六
乙方:(以下簡稱乙方)_______。
一項目名稱和地點。
1項目名稱:型廣告塔座。
2工程地點:_______。
二工程內容:
2乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝、面板馬道基礎燈具由乙方自理合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三承包方式和造價:
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工、
四工程價款支付結算方式:
五工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六雙方責任。
(一)甲方責任。
6甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
(二)乙方責任。
6非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
八附件:
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》。
甲方:_______。
乙方:_______。
時間:_______。
安裝承攬合同協議書篇七
定作方:
承攬方:身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現器械有質量問題的,應當在發(fā)現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協商。
第十條報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期:年月日
安裝承攬合同協議書篇八
雙方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,利用揚州新揚開關設備有限公司商務平臺。經充分協商,一致決定合作經營南京繞越高速公路東南段配電房設備供貨及安裝項目,特訂立本協議。
一、合作經營人的規(guī)范。
甲乙雙方應尊重國家的有關法律、法規(guī)合法經營。維護揚州新揚開關設備有限公司對外形象及利益。甲乙雙方都應相互誠信,和公司及客戶簽署的各項協議及各項開支,雙方都不可隱瞞。
二、合作經營項目:
南京繞越高速公路東南段配電房設備供貨及安裝項目。
三、甲乙雙方經商定,甲乙雙方的權利和義務:
1、甲方:
(1)甲方負責本項目貨物的制造、設備安裝期間所需資金的注入。
(2)甲方應積極配合乙方有關本工程的各項工作。
(3)乙方必需按計劃要求保質保量按照合同及甲方的供貨要求。
2、乙方:
(1)乙方負責本項目合同的跟蹤、購買標書、編制投標文件和業(yè)主簽訂合同協議書。
(2)乙方應積極配合甲方有關本工程的各項工作。
(3)乙方應根據工程要求進駐工地組建本工程項目部,及時完成項目部的各項工作。
四、利潤分配:
1:甲方按照新揚公司的報價8523150元,按5%的業(yè)務費用付給乙方。超出本合同范圍的款項,除去安裝費、供電局的開支、后公司增加的管理費1.3(原先投標前是1。5現為2.8以及公司一切按合同增加2%的個人所得稅和其它用于本項目的開支后。甲、乙雙方利潤均分。
2:應收款項到達公司賬戶內,先給所有現在單位的材料科后,甲方應負責按上述利潤分配約定及時付款給乙方。
五,解決合同方式未盡事宜雙方協商解決。
六、合同有效期。
合同有效期為本項目所有應收款項到賬,利潤分配完成。
__________年__________月__________日。
安裝承攬合同協議書篇九
乙方:_________________。
一、安裝的項目名稱和地點:_________________。
三、完成安裝的期限:_________________。
四、安裝的質量要求:_________________。
六、安裝報酬的結算支付時間:_________________。
八、如因本協議書發(fā)生糾紛的,雙方協商解決,不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協議書經雙方簽章后生效,協議書一式二份,雙方各一份。
甲方:______________廠乙方:_________________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
安裝承攬合同協議書篇十
乙方:_____。
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現就遼寧天寶華瑞建材有限公司vi制作安裝事宜達成如下協議。
第一條:_____廣告牌制作、室內展板制作、安裝。
1、規(guī)格:_____外墻體大字。
logo標志圓圈:_____鐵字烤漆1.2mx1.2m。
logo字母(tbhr):_____鐵字烤漆0.35mx0.35m。
第二條:_____工程造價及支付方式。
1、合同總價款:_____共計人民幣元.大寫:_____拾萬仟佰拾元角分。
2、總費用中包含安裝費、吊車費、發(fā)票稅金支付方式:_____。
(1)合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的30%作為預付款;。
(2)工程安裝完成驗收后,甲方向乙方支付總價款的50%,余20%作為該。
合同的工程質量保證金,一年后付清。
第三條:_____工程期限。
自合同簽訂甲方預付工程款之日起20天內完成制作、安裝,并通過驗收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權利和義務。
甲方:。
辦理vi設置、安裝所必須的`報批手續(xù)及相關費用。向乙方提供vi位置并確保此位置無管道線路、可以安裝。按本合同第二條規(guī)定結算vi制作安裝費用。
乙方:_____。
1、按照合同簽訂的日期內制作安裝完畢并通過驗收。嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協商修改確定。
2、安裝完畢后,視覺上與圖紙設計稿不符,乙方應無條件更換規(guī)格,重新安裝并承擔費用。
3、一年內產品存在質量問題或非人為損壞,乙方應免費維修維護。服從現場單位監(jiān)督管理,乙方自行承擔施工期間伙食。
第五條:_____關于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格,進入保修期。
2、工程質量驗收以國家相關標準為依據,vi制作安裝應當牢固,抗風力應達到八級。產品3年內應確保防曬、防雨、不退色。
第六條、關于施工安全。
1、乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證安裝區(qū)域附近的結構安全。
2、若因乙方安全措施不到位或對工人的安全教育不到位,所發(fā)生的安全事故,一切后果由乙方承擔。
3、因設計原因或施工質量造成的人員、財物、建筑物的傷害,由乙方一并承擔。
第七條、違約責任:_____。
1、甲方未能按合同規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定時間制作、安裝完成vi制作,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,均由甲方負責,乙方不退還預付款。
第八條、保修期限:_____。
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質保一年。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
第九條、爭議解決方式:_____。
甲方所在地人民法院。
第十條、合同生效時間。
雙方簽字蓋章后生效。
第十一條、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____乙方:_____。
(蓋章)(蓋章)。
日期:_____年月日日期:_____年月日
安裝承攬合同協議書篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:廣告(以下簡稱乙方)甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。
1、廣告牌規(guī)格:
2、材質:
3、要求:。
安裝地點:
三:工程造價及支付方式。
1.廣告牌制作費(即合同總價款):共計人民幣元,大寫元整。
2.支付方式:
合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。
制作安裝完成后,經甲方驗收合格,即付清所有工程款項。
四:工程期限。
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方:
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見,以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
乙方:
1、自甲方通知可以現場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
第1頁(本合同共2頁,蓋騎縫章)。
請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六:關于驗收。
1.乙方全部制作安裝完工后一周內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據,廣告結構制作安裝應當牢固,抗風力應達到7級。
七、違約責任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔:
1、在本廣告的制作、設置過程中,如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害,均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議,應友好協商解決,協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方:____乙方:____。
(蓋章)(蓋章)。
法人/授權代表(簽字):________法人/授權代表(簽字):____。
聯系電話:________聯系電話:________。
安裝承攬合同協議書篇十二
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)。
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)。
第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣。
第六條:付款辦法。
1、乙方銀行賬戶:________。
戶名:________。
銀行名稱:________。
賬號:________。
2、本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的__________%,即人民幣;。
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的__________%,即人民幣;。
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的__________%,即人民幣。
工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之__________%,即人民幣。
3、保修金條款。
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之__________%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
4、經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款。
1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件。
1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
7、第1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
本條中關于圖書附件的約定要注意:
2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
第九條:工程及材料監(jiān)理。
1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
2、履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。
4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更。
1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
2、甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度。
1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
2、乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)。
第十二條:施工管理。
1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
2、乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。
6、本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
8、本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。
9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。
10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收。
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質條款。
11、乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
12、乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。
13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款。
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;。
(如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。
第十六條:保修期限。
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險。
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款。
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條:解約條款。
1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
1、乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。
2、乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
3、違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。
4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
6、如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
7、如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。
第二十條:不得轉讓條款。
1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。
2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
4、一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限。
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款。
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
第二十三條:通知條款。
1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則。
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:________。
甲方:________有權簽字人:________。
________年________月________日。
乙方:________有權簽字人:________。
________年________月________日。
安裝承攬合同協議書篇十三
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據法律、法規(guī)之規(guī)定,現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。
1、廣告牌規(guī)格:
2、材質:
3、要求:。
安裝地點:
第三條:工程造價及支付方式。
共計人民幣元,大寫元整。
2.支付方式:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即元為預付款。
廠內制作完成,進入現場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即元為進度款。
工程安裝完畢,甲方向乙方支付總價款的17%,即元為尾款,其余款項為該合同工程質量保證金,半年內付清。
第四條:工程期限。
自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第五條、雙方權利、義務。
甲方:
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
乙方:
1、自甲方通知可以現場澆筑地基起日內按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。
如現場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協商修改確定。
第六條:關于驗收。
1.乙方全部制作安裝完工后一周內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
驗收合格,進入保修期。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據,廣告結構制作安裝應當牢固,抗風力應達到8級。
第七條、違約責任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。
如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責,乙方不退還預付款。
并有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限:
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質保半年。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
甲方:
乙方:
(蓋章)(蓋章)。
法人/授權代表(簽字):法人/授權代表(簽字):
聯系電話:聯系電話:
日期:年月日日期:年月日