合同的履行要求各方按照約定的內(nèi)容和方式履行義務(wù),不能違約。合同中的條款應(yīng)該準(zhǔn)確反映雙方的意圖和約定。若對(duì)合同的編寫仍存疑慮,您可以咨詢專業(yè)的法律顧問或律師。
裝修保修合同篇一
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
承包人(乙方):____________________________。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):____________________________。
法定代表人:____________________________。
電話:____________________________。
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
本程設(shè)計(jì)人:____________________________。
電話:____________________________。
施工負(fù)責(zé)人:____________________________。
電話:____________________________。
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
(1)承包人包工、部分包料(詳見報(bào)價(jià)單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報(bào)價(jià)說明);。
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-______%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購(gòu)買、材料浪費(fèi)、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價(jià)款:____________________________本合同工程造價(jià)為(大寫):_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分發(fā)包人義務(wù)。
第2條、提供施工期間的水源、電源;。
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;。
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分承包人義務(wù)。
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
第3條、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
第4條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五部分工程變更。
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見xxx裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第七部分工期延誤。
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;。
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。
(4)客戶須知中第三點(diǎn)的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第2條、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分工程驗(yàn)收和保修。
(1)__隱蔽工程驗(yàn)收__;。
(2)__水電工程完工__;。
(3)__瓦作工程完工__;。
(4)__中期驗(yàn)收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__;。
(5)油漆工程完工。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見海天人裝修工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格),填寫工程驗(yàn)收單(見xxxx裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見xxxx裝修工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個(gè)月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)(根據(jù)附海天人裝修工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下:
1防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;。
2暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);。
3墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)以上的涂料表層脫落;。
4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);。
5墻磚超過5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;。
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見xxxx裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清中期工程款。
第十一部分違約責(zé)任。
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第4條、每延誤工期一天,由責(zé)任人向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元。
第十二部分合同爭(zhēng)議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項(xiàng)具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工,并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
裝修保修合同篇二
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點(diǎn):
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、總價(jià)款:按實(shí)際面積結(jié)算,具體如下:
(1)包輕工,單價(jià)每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點(diǎn)的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動(dòng)腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對(duì)裝飾質(zhì)量要求:
(1)裝飾質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),且必須通過政府相關(guān)部門的驗(yàn)收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準(zhǔn);。
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時(shí)間完工并順利通過驗(yàn)收;。
二、材料供應(yīng)。
甲方提供的材料由甲方按時(shí)提供到施工工地,乙方負(fù)責(zé)將材料搬運(yùn)至具體施工點(diǎn)位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收。
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制度的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由甲方設(shè)計(jì)施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗(yàn)收。工程驗(yàn)收以政府相關(guān)部門的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
四、工程價(jià)款及結(jié)算。
1、工程款付款方式如下:
按工程進(jìn)度付款____%,工程完工(驗(yàn)收合格)后,付____%,剩余____%質(zhì)保金,從工程驗(yàn)收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責(zé)任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進(jìn)行施工制作,一切損失由乙方承擔(dān),并賠付甲方相應(yīng)違約金為工程款的____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應(yīng)違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財(cái)產(chǎn)損失,由乙方負(fù)一切責(zé)任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責(zé)任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應(yīng)當(dāng)配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
裝修保修合同篇三
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號(hào)房屋工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
8.租教室合同范本。
9.門面租憑合同范本。
裝修保修合同篇四
甲方:
乙方:
鑒于乙方承包裝修工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工明細(xì)報(bào)價(jià)單為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的.損壞除外。
3.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
4.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)向乙方提出相應(yīng)的賠償請(qǐng)求。
5.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:。
乙方:。
裝修保修合同篇五
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號(hào)房屋工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。
如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。
屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5.法律責(zé)任乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的.,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:公司乙方:北京__裝潢公司。
代表:代表:
裝修保修合同篇六
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,合同的類型越來越多,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
甲 方 (業(yè)主):
乙 方 (裝飾公司):
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì) 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本裝修工程質(zhì)量保修責(zé)任。
質(zhì)量保修范圍包括主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按中華人民共和國(guó)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第279號(hào)令執(zhí)行。
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年;
2、裝修工程為
3、電氣管線、給排水管道、電器等設(shè)備安裝工程為年;
4、其他項(xiàng)目保修期限約定如下:保修期為工程竣工證書發(fā)出/實(shí)際竣工日期后的12個(gè)月。
1、保修期自工程竣工驗(yàn)收合格(以甲方出具的書面文件為準(zhǔn))后起算滿1年。
2、 為本工程保修負(fù)責(zé)人。乙方指定的工程保修負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話應(yīng)隨時(shí)保持暢通,如保修負(fù)責(zé)人或聯(lián)系電話發(fā)生變動(dòng),乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方,有關(guān)變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
3、乙方現(xiàn)場(chǎng)維修響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí),以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r(shí)起算。若發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到甲方通知后,則應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
4、經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格,質(zhì)量保修問題方視為處理妥當(dāng)。如經(jīng)驗(yàn)收不合格,甲方有權(quán)另聘其他施工單位進(jìn)行維修,因此而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場(chǎng)行情價(jià)進(jìn)行結(jié)算,甲方從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。
1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
2、自質(zhì)量保修期開始計(jì)算之日起滿1年乙方無違約的,甲方應(yīng)將預(yù)留保修金全額無息返還乙方。
3、甲方在保修期限滿后將預(yù)留的保修金返還乙方前,甲方雙方應(yīng)共同對(duì)該工程的質(zhì)量進(jìn)行全面回訪,在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
4、甲方在返還保修金時(shí),有權(quán)將應(yīng)由乙方承擔(dān)但已由甲方墊付的款項(xiàng)從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則,每逾期一日,乙方須按應(yīng)付款項(xiàng)的萬分之四向甲方支付滯納金。
1、乙方遲延前往維修的,應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金。經(jīng)5個(gè)工作日連續(xù)維修或同一問題重復(fù)維修達(dá)3次以上,仍無法解決問題的,視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同總價(jià)10%之違約金。
2、若乙方不在約定時(shí)限內(nèi)派人維修或超過維修時(shí)限仍無法完成維修的,乙方除應(yīng)支付違約金外,同意由甲方另行委托其他單位維修,所發(fā)生的費(fèi)用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。
3、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量(包括所有安裝電器、熱水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權(quán)向乙方追償。
4、因乙方未按有關(guān)規(guī)定和本合同約定及時(shí)履行保修義務(wù)而造成新的人身、財(cái)產(chǎn)損害,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
5、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務(wù)后,有權(quán)就所發(fā)生的費(fèi)用向責(zé)任方追償。
6、若因乙方原因造成第三方索賠的,乙方同意由其指定的工程保修負(fù)責(zé)人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負(fù)責(zé)人簽署的文件、協(xié)議對(duì)乙方具有法律效力,乙方同意承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。若乙方委托的工程保修負(fù)責(zé)人未按甲方的要求配合甲方進(jìn)行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補(bǔ)償事宜,甲方與第三方簽訂的補(bǔ)償協(xié)議書對(duì)乙方具有法律效力,其項(xiàng)下約定的補(bǔ)償金由乙方承擔(dān),并授權(quán)甲方直接從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中扣除,不足部分乙方須另行支付。
1、本工程質(zhì)量保修書,由甲方、乙方雙方共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充條款進(jìn)行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
甲 方:乙 方:(公章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年月 日 年 月 日
裝修保修合同篇七
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
此致
_____________人民法院。
裝修保修合同篇八
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號(hào)房屋工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司。
代表:代表:
裝修保修合同篇九
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān),工期順延。
發(fā)包方未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延。
因承包方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包方承擔(dān),工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
裝修保修合同篇十
1.本工程保修期為一年,自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:_________________。
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:_________________。
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5.法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣_(tái)_____________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
代表:_________________代表:_________________。
裝修保修合同篇十一
委托方(甲方)。
姓名:_________。
身份證號(hào)碼:_________。
住所地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
被委托方(乙方)。
企業(yè)名稱:_________。
法定代表人:_________。
企業(yè)所在地址:_________。
證書編號(hào):_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以共同遵守。
第一條工程概況。
1、工程地址_________。
2、居室規(guī)格______室_____廳。
3、施工面積______室____平方米,______廳_____平方米,廚房_____平方米,衛(wèi)生間____平方米。
4、施工內(nèi)容(附施工單或施工圖)。
5、委托方式________。
6、開工日期_____年_____月____日。
7、竣工日期_____年_____月____日。
第二條質(zhì)量要求。
1、使用材料品種、規(guī)格、名稱(附清單)。
2、工藝標(biāo)準(zhǔn)雙方同意參照中國(guó)輕工總會(huì)制定《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。
3、施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門_________。
4、施工過程中如有特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)達(dá)成一致意見,簽訂補(bǔ)充合同。
5、質(zhì)量保修期自工程驗(yàn)收后起為____年,保修費(fèi)用由現(xiàn)任方負(fù)擔(dān)。
第三條價(jià)款支付。
1、包工包料者合同簽約后預(yù)付_____%價(jià)款,余款竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)付清,如拖延付款,每拖延一日罰所欠款項(xiàng)_____%。
2、包清工者付款方式為______。
3、在施工過程如有項(xiàng)目增減,雙方應(yīng)簽補(bǔ)充條款增減價(jià)款。
第四條違約責(zé)任。
1、乙方如不能如約保證質(zhì)量,應(yīng)返工,費(fèi)用自負(fù)。
2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日應(yīng)由乙方支付損失費(fèi)_____元。
3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一日應(yīng)由甲方支付誤工費(fèi)_____元。
4、在施工過程中,甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容,所引起質(zhì)量問題,責(zé)任自負(fù)。
5、合同生效后,履行期屆滿前,擅自解除合同一方,應(yīng)按合同價(jià)款_____%支付違約金;因擅自解除合同,已給對(duì)方造成損失超過違約金,還應(yīng)進(jìn)行賠償,補(bǔ)償違約金不足部分。
6、由于一方要求解除合同,造成對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失,按實(shí)際造成損失賠償。
第五條爭(zhēng)議處理。
合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),采用下列方式解決:
1、向當(dāng)?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門申請(qǐng)調(diào)解解決。
2、通過仲裁解決。
3、通過訴訟解決。
第六條合同變更。
1、雙方已達(dá)成協(xié)議,如有一方要求變更內(nèi)容,需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。
2、合同自簽訂之日起生效;保修期內(nèi)有關(guān)保修條款生效,其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條補(bǔ)充條款。
第八條合同文本。
本合同正本______份,甲乙方各執(zhí)_____份,副本視需要送有關(guān)部門。
甲方(蓋章):______乙方(蓋章):_____。
法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):______。
_____年____月____日年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
裝修保修合同篇十二
甲方:乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1、本工程保修期為__________年,自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。
2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部合同項(xiàng)目?jī)?nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)、天災(zāi)、原土建質(zhì)量造成的損壞除外。
3、目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
2)護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
3)木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)予年月份前進(jìn)行整修。
4)壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
6)前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4、乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5、法律責(zé)任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日,不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6、結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
蓋章:蓋章: